篇一：承攬合同模板

　　承攬合同

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)姓名及身份證號：__________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確定做人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條 承攬內容情況

　　1.1 甲方負責提供品牌宣傳資料或物料，由乙方組織人員進行實地(路面、建筑物內外等處)發放或張貼。

　　第二條 款項支付

　　2.1 本承攬合同約定的支付費用標準為：_______________________________。

　　2.2 本承攬合同約定的支付費用時間節點為：____________________________。

　　第三條 驗收標準

　　3.1由甲方進行監督，按照態度、數量及質量情況進行驗收。

　　第四條 承攬人的權利與義務

　　4.1 乙方人員必須嚴格按照甲方的要求及標準進行工作，若不滿足要求，甲方可以拒付費用。

　　4.2 乙方人員在工作過程中出現任何人身傷害(受傷、死亡等)，由乙方全部承擔，甲方不承擔任何直接及連帶責任。

　　第五條 定做人的權利與義務

　　5.1 甲方必須提前對乙方人員進行產品、技能、工作態度等方面的培訓。

　　5.2 甲方必須嚴格按照本合同約定的時間，將費用及時支付乙方。

　　第六條 爭議的解決方式

　　6.1 因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為：__________人民法院。

　　第七條 合同未盡事宜，雙方共同協商

　　甲方(蓋章)乙方(簽字)： 日期：日期：

篇二：承攬合同范本

　　承 攬 合 同

　　合同編號：[單位名稱(承攬)字(簽約年份)-08-三位數編號]

　　定作人：

　　承攬人： 簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　承 攬 合 同

　　定作人： (填寫全稱) 承攬人： (填寫全稱)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條 定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一)

　　1.1 品名：(應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 )

　　1.2 規格：(應寫明定作物具體的規格型號)

　　1.3 數量：(具體寫明定作物的數量，并注明單位 )

　　1.4 備注：(如無內容，在空格處劃線)

　　第二條 合同價款

　　2.1 合同價款總額：(應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種)

　　2.2 付款方式：(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)

　　2.3 付款時間：(寫明年、月、日)

　　第三條 加工成品質量要求及技術標準：

　　3.1 質量要求：(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱)

　　3.2 技術標準：(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)

　　3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：

　　(注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二)

　　4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化)

　　4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。

　　第五條 技術資料、圖紙的提供

　　5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。

　　5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

　　5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。

　　第六條 驗收標準和方法

　　6.1 驗收標準：(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)

　　6.2 驗收方法：(寫明全部或抽樣驗收的方法)

　　6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：(寫明具體時間年、月、日)

　　6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：(寫明詳細地址)

　　6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后 日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。

　　6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以 (寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。

　　第七條 交(提)定作物的時間和地點

　　7.1 雙方約定由定作人自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時間： (寫明年、月、日)

　　7.1.2 自提定作物的地點： (寫明詳細地址不可省略)

　　7.2 雙方約定由承攬人送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時間： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.2.2 送交定作物的地點： (如選擇了7.1，則在空格處劃線)

　　7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　8.1 包裝要求：(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)

　　8.2 費用負擔：(寫明包裝費用由哪方承擔 )

　　第九條 運輸方式及費用負擔

　　9.1 定作物的運輸方式： (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)

　　9.2 運輸費用由 (如無內容，在空格處劃線)承擔。

　　第十條 定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：(如保修期從何時起到何時止 ) 10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。

　　第十一條 定金及預付款

　　11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：(大、小寫兩種形式填寫)11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：(寫明年、月、日)11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：(大、小寫兩種形式填寫) 11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：(寫明年、月、日)第十二條 承攬人的違約責任：

　　12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的 (如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

　　12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

　　12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的 (如未約定則在空格處劃線)%的違約金。

　　12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

　　12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

　　12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。

　　12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。 12.12 其它違約責任： (如無內容，在空格處劃線) 第十三條 定作人的違約責任：

　　13.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的 %的違約金。

　　13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

　　13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價 ‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。

　　13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金，直至付清時止。

　　13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。

篇三：承攬合同范本

　　加工承攬合同

　　加工承攬合同

　　甲方： 合同編號：

　　乙方： 簽約地點：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，就乙方承擔甲方開發建設的制作、安裝事項雙方協商如下，并共同遵照執行。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、建筑面積： 平方米;層數：

　　4、結構類型：;檐高/跨度：

　　5、圖紙設計單位名稱：

　　設計編號：

　　二、工程承攬方式及范圍：

　　1、承攬方式：

　　2、工程范圍：

　　三、合同價款：

　　本合同價款為包干固定價格，乙方必須嚴格按照甲方審定并簽字認可的施工方案進行制作和施工。

　　四、合同工期：

　　1、本項目自 年 月 日進場施工起，至年 月 日竣工，總工期 天(有效工期按甲方預付工程款到帳之日算起，總工期不含施工期間分項工程驗收時間)。

　　2、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：

　　(1)、土建基礎完工后，甲方應提前5天通知乙方，做工序交接，如因水、電源或道路等未按規定接通，障礙物未能清除，影響進場施工;

　　(2)、甲方現場監理工程師或工程師代表無故拖延辦理簽證手續而影響下一工序施工;

　　(3)、不屬包干范圍內的重大設計變更;

　　(4)、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上);

　　(5)、未按合同規定撥付工程進度款而影響施工;

　　(6)、因遇人力不可抗拒的自然災害(如風、雨、雪等自然因素)的因素而影響施工。

　　承包方在以上情況發生的三天內，就延誤內容、需延期工期向發包方代表提出書面報告，由發包方現場代表在三日簽證認可，逾期不予答復的，視為報告內容被確認。

　　五、雙方的權利和義務:

　　1、甲方：

　　(1)、負責協調并辦理與城管、消防、安檢等政府職能部門的相關手續;相關部門如要求工地內設置通道、消防器材、圍擋、結構周圍安全網、建筑安全標示等;由甲方負責并承擔費用。

　　(2)、在進場前做好“三通”一平和進場道路的維修;

　　(3)、甲方免費負責提供乙方施工場地水、電、住宿及輔助問題，以滿足施工需要;

　　(4)、審核和驗收乙方施工進度報表，及時向乙方支付工程進度款;

　　(5)、派駐施工現場的代表或監理工程師，對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執行進行監督檢查，負責設計圖紙問題的處理，設計變更的簽證，工程中間驗收、工程進度撥款簽證和其它必須的簽證;

　　(6)、組織對工程的完工驗收，并按合同規定日期配合乙方辦好結算工作，及時了解工程財務和工程尾款;

　　(7)、甲方應提前5日書面通知乙方，該工程施工現場已具備安裝條件，并組織相關工作人員對前道工序進行分項工程驗收。同時提供水準點與坐標控制點位置和相關人員共同交驗;

　　(8)、甲方應提前組織圖紙會審核和設計交底。

　　(9)、頂板為現場復合且底板為反吊板時，如甲方車間內帶吊車的，甲方須積極及時配合乙方提前訂購并安裝吊車，供乙方安裝底板用。

　　2、乙方：

　　(1)、乙方須安全、文明施工，如因乙方自身原因造成安全(傷亡)事故均由乙方承擔責任。

　　(2)、編制施工方案，施工總進度計劃、材料設備等進場計劃，用水、用電計劃、開竣工通知書、隱蔽工程驗收單等，并及時送甲方及有關單位;

　　(3)、嚴格按照施工圖與說明書進行施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付;

　　(4)、提供完工驗收技術資料，辦理工程完工結算，參加完工驗收;

　　(5)、在合同規定的保修期內，對屬于乙方負責的工作質量問題，負責無償修理;

　　(6)、標的物(鋼結構及彩鋼圍護)所有權自甲方全部工程款付清時轉移;甲方未完全履行支付價款義務時，標的物甲方不能轉讓第三者，所有權屬于乙方所有，但標的物毀損滅失的風險已轉移給甲方。

　　六、付款方式：

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、

　　上述任一款項不到位乙方有權停止施工，由此引發的所有責任應由甲方負責。

　　如果甲方超出本合同的約定的付款時間20天仍未支付相應的款項，則乙方有權解除該合同，甲方應賠償乙方的一切損失并支付乙方已完工部分的工程款項。乙方有權把未使用的材料和一切施工機具運回，同時甲方還應向乙方支付不超過合同總額20%的違約金，該違約金按甲方逾期付款的天數乘以未按時付款的數額的千分

　　之三計算。

　　七、工程質量和檢查驗收及期限：

　　1、甲方委托 監理公司為本工程的現場施工監理，并參加工程完工驗收，工程應達到合格標準。

　　2、乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件進行施工并接受甲方及現場監理工程師或工程師代表的監督檢查。

　　3、甲方聘用的現場監理工程師或工程師代表，必須以書面通知乙方其姓名、身份、所承擔的任務;甲方駐工地代表：，授權委托編號：，

　　該授權委托書與甲乙雙方簽約人的授權委托書共同作為本合同附件。

　　4、乙方駐工地代表為： ，并提供乙方就本工程的委托書作為本合同的附件。

　　5、乙方應按工程進度，及時提供關于工程質量的技術資料，如材料的合格證、材質單等的影印件。材料代用必須經過設計單位和甲方同意并簽證，方可使用。

　　6、隱蔽工程由乙方自檢后，填寫《隱蔽工程驗收單》或驗收申請通知甲方駐工地代表及現場監理工程師或工程代表檢查驗收，監理工程師接到通知后2小時內應到現場檢驗，認可簽證后，乙方方可進行下一工序施工。若甲方或監理工程師未按時到現場驗收，則視為驗收合格，即可隱蔽繼續下一道工序的施工，甲方應予承認并辦理檢驗合格手續。如提出異議，經復查合格者，其費用由甲方負責，工期相應順延，并支付現場誤工費;不合格者，由乙方負責，因此而造成工期損失由責任方負責，工期不予順延。

　　7、本合同工程完工驗收，應以甲方審定認可的施工圖紙、圖紙說明、技術交底紀要、設計更改通知、施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　　8、本合同工程具備完工驗收條件后，乙方自檢合格后應及時向甲方(或甲方代表)

　　發出完工驗收(申請)通知書，甲方在接到完工通知書后7個工作日內(或經雙方協商確定驗收時間)應組織有關人員驗收，如果甲方在接到完工通知書7個工作日內沒有組織有關人員驗收，則視為此工程已驗收通過為合格工程。 若遇甲方未進行完工驗收應視為本工程驗收合格，并對該工程此后的維護、保管、質量及一切相應問題負責。

　　交工驗收中如發現有不符質量要求，需要返工的工程，應分清責任。屬施工原因造成的，按雙方驗收時商定的時間，由乙方負責修繕，完工的日期為最后完工日期。

　　9、本工程保修期為1年，由施工造成工程質量問題，甲方應書面通知乙方并約定時間進行修理。在保修期內乙方拒不修理時，甲方可動用預留保修款請人修理。保修期內，由于甲方使用不當而造成工程損壞以及超過保修期后出現的工程維修，由乙方負責維修并向甲方收取基本維修費。

　　八、工程設計變更及圖紙要求：

　　1、甲方應在合同簽訂 日內，無償向乙方提供一套施工圖紙并向乙方明示該圖紙是否有特殊保密要求。

　　2、甲方委托設計單位審定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，均為施工的有效依據，乙方均不得單方修改。確需修改必須經甲方許可并經設計單位審定并作書面材料存檔;

　　3、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計的合理化建議，經甲方、設計單位或有關技術部門同意后方可實施。

　　4、因甲方設計變更而造成乙方的材料、人工損失由甲方承擔。

　　5、施工中甲方對確認的設計方案進行變更，應在3日內以書面形式通知乙方，乙方以甲方的書面通知為準進行加工的變更。因此變更給乙方造成的經濟損失由甲方承擔。

　　6、乙方在接到甲方書面變更通知書3日內，向甲方提出工程價款變更報告，甲方應在收到報告兩日內核準，逾期未確認視為同意，甲方應及時對按比例撥付的工程款金額進行調整。

　　九、不可抗拒：

　　本合同在施工過程中，乙方如遇到不可抗拒的自然災害(風、雨、雪、戰爭、地震等)、國家政策調控，應及時與甲方取得聯系，共同承擔相關責任。

　　十、合同文件爭議的解決方式：

　　本合同執行過程中如發生爭議，雙方應本著友好態度協商解決。協商不成時，可直接向昌平人民法院起訴。

　　十一、違約責任：

　　(1)、未能按照承包合同的規定履行自己應付的責任，竣工日期順延，并支付相應的誤工費用。

　　(2)、中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的停工，應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人工和機械設備掉遷、材料和構件積壓的實際損失，工期相應順延。

篇2：加工承攬合同范本

　　加工承攬合同范本

　　合同類別編號：_________

　　合同歸檔編號：_________

　　合同書

　　合同編號：_________

　　項目名稱：_________

　　委托單位（甲方）：_________

　　承接單位（乙方）：_________

　　監理單位：_________

　　合同簽約時間：_________

　　合同簽約地點：_________

　　加工承攬合同

　　定作方：_________（下稱甲方）

　　承攬方：_________（下稱乙方）

　　簽約地點：南京市江寧區

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，雙方遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，就本合同內容協商一致，訂立以下條款，共同遵照執行。

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限：

　　定作物名稱 規格型號 計量單位 數量 交貨期限 單價金額 包裝要求

　　以上價格包括稅金、包裝費、運輸費及安裝費等相關費用在內。合同一經簽字，不受任何市場價格變動影響。

　　二、質量要求、技術標準：

　　1、_________

　　2、_________

　　乙方所提交物品，除應符合上述要求外，還應達到國家標準及行業標準。以樣品作為質量要求之一的，應對樣品進行封樣。

　　三、承攬方對質量負責的條件和期限：

　　承攬方應對提交產品的質量負責，質量保證期為_________年。質保期內，若發生質量問題，應及時修復至原樣，零部件的損壞，應及時更換，不能部分更換的，應全部重新制作。

　　四、技術資料圖紙提供方法、時間：_________

　　五、保密：_________

　　雙方對合同內容及合作中涉及的對方的商業信息、技術秘密負有保密義務。

　　六、包裝要求及費用負擔：_________

　　七、原材料提供：_________

　　八、驗收標準、方法和期限：_________

　　九、交貨方式、地點及期限：_________

　　乙方應于_________前將產品送至甲方指定地點，運輸費用包括上下力費皆由承攬方承擔。

　　十、價款、酬金及結算方式：_________

　　1、總金額為：_________

　　2、付款方式具體為：_________

　　十一、甲方責任：_________

　　1、應按約定支付價款、酬金。

　　2、中途變更定作物數量、規格、質量要求或設計等，應及時通知乙方。

　　3、未按合同規定時間和要求向乙方提供原材料、技術要求、資料，乙方交付定作物的時間可以相應順延。

　　十二、乙方責任:

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或付款，具體由甲方確定。甲方不同意利用的，應當負責調換或修整，并承擔逾期交付的責任，并賠償由此造成的一切損失。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同約定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部份，甲方不再需要的，乙方應賠償由此造成的損失。

　　3、未按合同規定包裝的，應當負責返修或重新包裝，無法重新包裝或甲方不要求重新包裝的，應承擔因此而增加的費用，并由甲方直接確定包裝物價值，從價款中直接扣除，因包裝物不符合要求，或期它原因造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），未征得甲方同意，按本項第5條辦理；征得甲方同意后，應當向甲方每日按合同總價款及酬金的_________%或每日_________元支付逾期違約金。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部份價款或酬金的_________%的違約金。

　　6、因不符合合同約定而產生的運輸費、保管費、倉儲費等由乙方自行承擔。

　　十三、其他

　　1、本合同經雙方簽章后生效。

　　2、本合同一式四份，雙方各執兩份。

　　3、本合同未盡事宜，及執行本合同發生爭議，應協商解決，協商不成由甲方所在地法院裁決。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權代表（簽字）：授權代表（簽字）：

　　年月日年 月 日

篇3：加工成品承攬合同范本

　　加工成品承攬合同范本

　　承攬方：_________________________

　　地址：__________ 郵碼：__________ 電話：__________

　　法定代表人：__________ 職務：__________

　　定作方：______________________________

　　地址：__________ 郵碼：__________ 電話：__________

　　法定代表人：__________ 職務：__________

　　定作方委托承攬方加工__________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　編號__________

　　名稱__________

　　規格__________

　　單位__________

　　數量__________

　　備注__________

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中華人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中華人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：______________

　　代表人：________

　　____年___月___日

　　承攬方：_______________

　　代表人：________

　　____年___月___日