合同編號：

　　E大學修繕工程施工合同

　　工 程 名 稱

　　20**年 月

　　E大學修繕工程施工合同

　　發包方(甲方)：E大學

　　承包方(乙方)：

　　為明確雙方責任，按期保質完成合同約定，配合工程順利完成。根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規定，結合本工程具體情況遵循自愿、公平、誠實、信用的原則，經雙方協商達成如下協議。

　　合同文件的構成及解釋順序：

　　1.本合同文件；

　　2.中標通知書（如有）；

　　3.詢價文件及中標單位報價文件（如有）。

　　第1條 工程概況

　　1.1、工程名稱：

　　1.2、工程地點：

　　1.3、承包范圍：

　　1.4、承包方式：包工、包料。

　　1.5、工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工（以實際開工時間為準），共日歷天。

　　1.6、工程質量：一次驗收合格

　　1.7、暫定合同價款：（大寫）元（小寫）

　　第2條 甲方工作

　　2.1、開工前七天，組織乙方進行現場交底、移交經審核的圖紙及其它工程資料（做法說明等）。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。審核乙方辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　2.2、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度、造價進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3、負責配合乙方保護好設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞。如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　第3條 乙方工作

　　3.1、參加甲方組織的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，并承擔相應費用，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位（住戶）的關系。

　　3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。

　　3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第4條 關于工期的約定

　　4.1、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，并賠償甲方損失。

　　4.3、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　第5條 關于工程質量及驗收的約定

　　5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制訂的現行的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料和竣工驗收報告。工程竣工后，乙方應繪制竣工圖。乙方提供竣工驗收資料的內容：竣工圖、工程簽證文件和工程結算書等相關技術、管理、質量文件。乙方收到甲方對竣工資料的確認函后，向甲方發出請予驗收通知書，甲方收到通知后組織工程驗收；已竣工未驗收工程，在通過驗收前由乙方負責管理。乙方對驗收要求整改事項整改完成后，提請甲方復驗，驗收通過后乙方提供工程質量保修證書。竣工工程自驗收開始至乙方向甲方交付完畢前，也應由乙方負責管理。

　　第6條 關于工程價款及簽證結算的約定

　　6.1、施工中發生涉及變更或其他因素造成施工變更，應由甲方確認附預算的工程聯系單（或技術核定單）后，乙方方可繼續施工，施工完畢后由甲方按實際發生情況簽證確認。若變更引起的累計工程造價超過原合同的50%，須由甲乙雙方協商簽訂補充協議。

　　6.2、如有前期詢價過程，本工程結算按照詢價文件及投標報價文件采用固定單價方式結算；以審計為準。工程價款的調整原則如下：

　　（1）合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格計取。

　　（2）合同中只有類似于變更工程的價格，參照類似價格計取。

　　（3）合同中沒有適用于或類似于變更工程的價格，按以下原則確定：

　　A.人工、社保、機械費、按原投標標準；

　　B.套用

上海市2000系列定額消耗量；

　　C.材料價格按施工期間的市場價格。

　　如無詢價過程則按6.3條執行。

　　6.3、雙方商定本合同價款采用可調單價合同：工程量及綜合單價以審計結算為準。本工程結算按照上海市2000系列定額及有關規定的消耗量為準。社會保障費和綜合費率取中間值。人工及主要材料價格按施工期間內《上海市建設工程價格信息》中間值的平均價計取，其他材料價格按照施工期間的市場價格計取。

　　6.4、工程進度款的支付：在合同簽訂后，甲方按合同價款的30%支付預付款；待工程竣工并驗收合格后，再支付到合同價款的70%；審計結束后支付至審定價的95%,余款作為質保金，保修期滿后無質量問題情況下一次付清。

　　6.5、本工程保修期年。時間以竣工驗收之日起計算。

　　6.6 、乙方應在竣工驗收后天內，按學校規定向甲方提供完整的工程結算資料。甲方委托審價單位進行結算審計，審計完成后，乙方應按滬建計聯[20**]834，滬價費[20**]056號文件向審價單位繳納審計費。

　　第7條 關于材料供應的約定

　　7.1、本工程所需材料、設備均由乙方提供；

　　7.2、本工程所需材料、設備的品牌、型號及質量需經甲方確認，根據甲方的需要提供主要材料的產品檢驗合格證書留作存檔。

　　7.3、凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第8條 安全文明施工

　　8.1、本工程安全文明施工必須滿足滬建交（20**）445號文：《上海市建設工程安全防護、文明施工及措施費用暫行規定》等國家、上海市及區縣的法律法規、政策的要求。乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　8.2、乙方在本工程施工期間，必須配置兼職或全職安全員，負責工地現場安全文明施工。乙方必須配備適當數量（符合相關法律、法規規定并能滿足滅火需要）的消防滅火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并報甲方、監理單位（如有）及有關部門；在施工期間，乙方應確保工地安全和已完工程的完好，防止一般安全事故、杜絕重大惡性事故發生。

　　8.3、乙方應加強施工人員的安全培訓教育，增強自我保護意識，施工現場要求做到規范化、標準化、封閉化。

　　第9條 違約責任

　　9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同價的2‰作為違約金。

　　9.2、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　9.3、乙方未經發包人許可，不得將工程轉包、分包，否則將按照合同價的2‰對乙方進行罰款，并記錄誠信檔案。

　　9.4、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

　　9.5、工程質量未達到約定的一次性驗收合格100%，則乙方應賠付甲方合同價的2‰作為違約金，并承擔因返工產生的全部費用及因此造成的工期延誤所帶來的損失。

　　9.6、保修期內，如發現施工質量問題及因乙方施工質量問題引起的漏、堵、滲等問題，甲方有權向乙方提出異議，并由乙方負責免費維修。在雙方妥善解決此問題前，甲方有權拒付保修金。

　　9.7、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第10條 爭議或糾紛處理

　　10.1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工作進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　10.2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意向本工程所在地的人民法院起訴。。

　　第11條 附則

　　11.1、本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　11.2、本合同共六分，正本二份，副本四份。

　　11.3、本合同履行完成后自動終止。

　　11.4、附件

　　（1）施工圖紙或作法說明

　　（2）經審核的工程預算書

　　（3）廉潔協議

　　（4）安全生產責任協議書

　　（5）學校相關管理規定

　　（6）其他

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　單位地址：單位地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵政編碼郵政編碼：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　戶名：

戶名：

　　帳號：帳號：

　　20**年 月日20**年月日

篇2：修繕修理合同范本

　　修繕修理合同范本

　　定作人：_______簽訂地點：________

　　承攬人：_______簽訂時間：____年___月___日

　　第一條 修繕修理項目、數量、報酬

　　_________________________________________________

　　修繕修理項目及內容計量數量或工作量報酬單位單價金額

　　_________________________________________________

　　合計人民幣金額(大寫)：

　　_________________________________________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條材料

　　_________________________________________________

　　材料商標生產規格計量數量提供人交付消耗單價價款

　　名稱廠家型號單位質量日期定額

　　_________________________________________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第三條 定作人檢驗承攬人提供材料的標準、方法、時間及地點：_________________________________________________

　　承攬人檢驗定作人提供材料的標準、方法、時間及地點：

　　_________________________________________________

　　第四條 修繕修理時間從____年____月____日到_____年____月_____日。

　　第五條 修繕修理項目的技術標準、質量要求：

　　_________________________________________________

　　第六條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：

　　_________________________________________________

　　第七條 定作人(是／否)允許第三人完成修繕修理項目的主要工作。

　　第八條定作人協助承攬人的事項與要求：

　　_________________________________________________

　　第九條修繕修理項目交付時間、方式及地點：

　　_________________________________________________

　　第十條 修繕修理項目檢驗標準、方法及時間：

　　_________________________________________________

　　第十一條 定作人在____年____月____日前向承攬人預付材料款(大寫)______元。

　　第十二條 報酬與材料費的結算方式及期限：

　　_________________________________________________

　　第十三條 保修期限：____________________________

　　第十四條 本合同解除的條件：___________________________________

　　第十五條 違約責任：___________________________________________

　　第十六條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

　　(一)提交____________仲裁委員會仲裁；

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十七條其他約定事項：_________________________________________

　　定作人承攬人鑒(公)證意見：

　　定作人(章)：承攬人(章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份證號碼： 居民身份證號碼：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：鑒(公)證機關(章)

　　賬號：賬號：經辦人：

　　郵政編碼：郵政編碼：年 月 日

　　監制部門：印制單位：

　　文書要點

　　修繕修理合同是承攬方為定作方修理已損壞的物品，使其恢復原狀，定作方向承攬方支付報酬的合同，在實際修理過程中，需要更換的器件、配件，一般由定作方提供(即定作方供料)，但經過承攬方與定作方協商，也可以由承攬方提供，定作方支付相應的價款。本格式為示范文本(GF-2000-0307)。

　　簽訂與履行修繕修理合同應注意的問題基本與加工定作合同相同，此外，簽訂與履行該合同還應注意：

　　第一，在簽訂合同前要盡可能了解對方的情況：包括是否具有簽訂合同的主體資格(企業、工廠須具備法人資格，個體工商戶須領有營業執照)；是否具有相應的履行合同的能力，如承攬方是否具有完成加工、修理任務所必須具備的能力、技術條件、工藝水平等情況；承攬方則要了解定作方的誠意、信譽、付款和履約能力等。

　　第二，修繕修理合同的主要條款必須完備、文字要準確，合同的主要條款指合同必須具備的條款，如修繕修理項目、數量、金額、交貨期限、修繕修理的質量要求、技術標準、承攬方對修繕物的負責條件及期限，驗收標準方法及期限、交(提)貨方式及地點、結算方式和期限、違約責任。這些條款與能否有效地履行合同有著密切的關系，因此，這些條款的文字表述要清楚、準確，切不可含混不清，模棱兩可，不可出現一語雙關的語匯。